VERIFICA: LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ENTIDAD

Ficha resumen de la obra

Búsqueda avanzada INFOMAPA

1. Datos generales 

ENTIDAD
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET
NOMBRE DE LA OBRA
078370 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA AV. ZORRITOS, AV. TINGO MARÍA, AV. VENEZUELA Y AV. NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
POR CONTRATA
Registro Entidad
FECHA DE INICIO DE OBRA
03/04/2018
UBICACIÓN DE LA OBRA
CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA AV ZORRITOS , AV TINGO MARIA , AV VENEZUELA, Y AV. NACIONES UNIDAS
LIMA - LIMA - LIMA
CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORANDO CERCADO
SUPERVISOR
CONSORCIO SAN JUAN
RESIDENTE
HECTOR JULIO, VIZARRETA PACHECO
DNI: 21406192
MOTIVO DE FINALIZACIÓN
La obra tienes 2 adicionales y 2 deductivos de obra

ESTADO DE LA OBRA

FINALIZADA

MONTO DE CONTRATO EN S/.

10,331,801.41

TIEMPO EN EJECUCIÓN

239 días

AVANCE FÍSICO

65.56 %

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

6,773,929.44

FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA

28/11/2018

2. Fotos y Ubicación

Inicio de obra

Actualizado al 21/01/2019

Ubicación en mapa


3. Datos técnicos de la obra

CÓDIGO SNIP
308715
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA AV. ZORRITOS, AV. TINGO MARÍA, AV. VENEZUELA Y AV. NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
FECHA DE APROBACIÓN
19/12/2014
MONTO DE APROBACIÓN
9,744,133.00
FECHA DE VERIFICACIÓN
07/07/2017
MONTO DE VERIFICACIÓN
11,141,691.00
CÓDIGO SIAF
2248592
NOMBRE DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN
24/07/2017
MONTO DE APROBACIÓN
S/. 10,383,720.00
Avance Físico Real 65.56 %
Actualizado a diciembre 2018
PeriodoFechaAvance Físico Real AcumuladoAvance Físico Programado AcumuladoAvance Valorizado Real AcumuladoAvance Valorizado Programado AcumuladoAvance
00104/201831/05/2018 3.43 % 3.84 % 354,585.81 397,200.80 Ver
00205/201803/07/2018 5.19 % 21.94 % 536,158.32 2,267,261.13 Ver
00306/201802/08/2018 6.11 % 32.52 % 631,785.38 3,350,249.81 Ver
00407/201805/09/2018 9.66 % 81.40 % 998,212.41 8,399,933.83 Ver
00508/201825/09/2018 16.53 % 24.92 % 1,708,122.37 2,574,520.50 Ver
00609/201812/11/2018 24.40 % 63.17 % 2,520,769.49 6,526,359.64 Ver
00710/201828/12/2018 54.50 % 90.62 % 4,327,671.75 9,362,981.68 Ver
00811/201821/01/2019 64.93 % 100 % 6,708,236.24 10,331,801.40 Ver
00912/201821/01/2019 65.56 % 100 % 6,773,929.44 10,331,801.40 Ver
Período Avance Físico Real Acumulado Avance Físico Programado Acumulado Avance Valorizado Real Acumulado Avance Valorizado Programado Acumulado Avances
001 Abril 2018 3.43% 3.84% 354,585.81 397,200.80 Ver
002 Mayo 2018 5.19% 21.94% 536,158.32 2,267,261.13 Ver
003 Junio 2018 6.11% 32.52% 631,785.38 3,350,249.81 Ver
004 Julio 2018 9.66% 81.40% 998,212.41 8,399,933.83 Ver
005 Agosto 2018 16.53% 24.92% 1,708,122.37 2,574,520.50 Ver
006 Septiembre 2018 24.40% 63.17% 2,520,769.49 6,526,359.64 Ver
007 Octubre 2018 54.50% 90.62% 4,327,671.75 9,362,981.68 Ver
008 Noviembre 2018 64.93% 100% 6,708,236.24 10,331,801.40 Ver
009 Diciembre 2018 65.56% 100% 6,773,929.44 10,331,801.40 Ver
N° Contrato Fecha Monto Descripción Contratista Estado

4. Información complementaria

Tipo de
adelanto
N°de
documento
Fch. de aprob
documento
Por. de
aprobación
Monto Documento
001 ADELANTO DE COMPRA DE MATERIALES MEMO N° 243-2018-INVERMET-GP 19/04/2018 20% S/. 2,066,360.28 Ver
002 ADELANTO DIRECTO MEMO N° 187-2018-INVERMET-GP 23/03/2018 10% S/. 1,033,180.14 Ver
Tipo de
calendario
N°de
documento
Fch. de aprob
calendario
Nueva fecha de
termino
Causal de
modificación
Documento
001 REPROGRAMADO RESOLUCIÓN N° 131-2018-INVERMET-SGP 08/08/2018 28/11/2018 DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE INTERFERE Ver
002 REPROGRAMADO RESOLUCIÓN N° 129-2018-INVERMET-SGP 07/08/2018 23/11/2018 FALTA DE APROBACIÓN DE PLANOS POR SEDAPAL Ver
003 REPROGRAMADO RESOLUCIÓN N° 104-2018-INVERMET-SGP 03/07/2018 16/10/2018 IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR LA PARTIDA DE SANEAMIENT Ver
004 PROGRAMADO ASIENTO N° 01 - CUADERNO DE OBRA 03/04/2018 Ver
N° de
ampliación
Causal de
ampliación
N° de
documento
Fecha de
aprobación
Nueva fecha de
termino
Documento
001 4 SE DECLARO IMPROCEDENTE LA SOLICITUD RESOLUCIÓN N° 154-2018-INVERMET-SGP 05/09/2018 28/11/2018 Ver
002 3 ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA RESOLUCIÓN N° 131-2018-INVERMET-SGP 08/08/2018 28/11/2018 Ver
003 2 ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA RESOLUCIÓN N° 129-2018-INVERMET-SGP 07/08/2018 23/11/2018 Ver
004 1 ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA RESOLUCIÓN N° 104-2018-INVERMET-SGP 03/07/2018 16/10/2018 Ver
N° de
adicional
Tipo de
adicional
N° de
documento
Fecha de
aprobación
Por. de
aprobación
Monto Causal Documento
001 2 ADICIONAL DE OBRA RESOLU N°204-2018-INVERMET-SGP 19/10/2018 4.51% S/. 150,789.33 NO PREVISIBLES EN EL EXPEDIENTE DE OBRA Y QUE NO SON RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA Ver
002 2 DEDUCTIVO RESOLU N°204-2018-INVERMET-SGP 19/10/2018 (4.10)% S/. 423,487.91 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
003 1 DEDUCTIVO VINCULANTE RESOLU N°204-2018-INVERMET-SGP 19/10/2018 (19.07)% S/. 1,969,768.88 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
004 1 ADICIONAL DE OBRA RESOLU N°204-2018-INVERMET-SGP 19/10/2018 22.12% S/. 2,284,999.42 NO PREVISIBLES EN EL EXPEDIENTE DE OBRA Y QUE NO SON RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA Ver
005 1 ADICIONAL DE SERVICIOS DE SUPERVISION RESOLU N°188-2018-INVERMET-SGP 10/10/2018 15.00% S/. 54,504.86 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
La obra no cuenta con proceso(s) arbitral(es) de obra
Tipo de acta
de recepción
Fch. de suscripción
del acta
Fch. de termino
real de obra
Documento
001 ACTA DE RECEPCION DE OBRA 26/03/2019 31/12/2018 Ver
002 ACTA OBSERVADA 29/01/2019 Ver
La obra no cuenta con liquidación de obra

5. Informes de control relacionados a la obra    (Se muestran los informes a partir del 1 de abril del 2018)

La vinculación de los servicios control e INFOBRAS inicia a partir del 2017 – No se encontró resultados para la consulta realizada

6. Gasto del proyecto (SIAF)

Año PIA PIM Certificación Compromiso
anual
Devengado
acumulado
2017 0.00 9,744,133.00 9,703,833.00 9,667,133.00 9,667,133.00
2018 0.00 11,023,392.00 11,023,391.06 11,023,391.06 11,023,391.06