VERIFICA:LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ENTIDAD

Ficha resumen de la obra

Búsqueda avanzada INFOMAPA

1. Datos generales 

ENTIDAD
PLAN COPESCO NACIONAL
NOMBRE DE LA OBRA
038012 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
POR CONTRATA
Registro Entidad
FECHA DE INICIO DE OBRA
14/10/2017
UBICACIÓN DE LA OBRA
CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS
AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS
CONTRATISTA
SUPERVISOR
CONSORCIO JSU-MENDOZA
RESIDENTE
OSCAR ALBERTO, PARI SILVA SANTISTEBAN
DNI: 26605328
MOTIVO DE FINALIZACIÓN
DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL SUPERVISOR LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SE HAN APROBADO DEDUCTIVOS Y REDUCCION DE PRESTACION DE OBRA, ES DECIR EL MONTO DE CONTRATO ES MENOR AL PRIMIGENIO, POR ENDE, LA EJECUCION FISICA ACUMULADA DE LA OBRA NO PODRA LLEGAR AL 100. ( OBRA FINALIZADA EL 07.06.19), NO SE RECEPCIONO AL NO CUMPLIR LO ESTABLECIDO SEGUN LAS OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ESTADO DE LA OBRA

FINALIZADA

MONTO DE CONTRATO EN S/.

14,267,023.33

TIEMPO EN EJECUCIÓN

590 días

AVANCE FÍSICO

99.94 %

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

13,030,449.79

FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA

27/05/2019

2. Decretos de urgencia

(*)Fecha de paralización
(*)Porcentaje de avance físico
(*)Monto de contrato
(*)Número de contrato
(*)Causas de paralización
(*)Número de documento
(*)Fecha del documento
Saldo a ejecutar
(*)Número de documento
(*)Fecha del documento
Vinculación a la nueva obra
Fecha del documento

3. Fotos y Ubicación

Inicio de obra

Actualizado al 02/10/2019

Ubicación en mapa


4. Datos técnicos de la obra

CÓDIGO SNIP
298743
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS
FECHA DE APROBACIÓN
13/02/2015
MONTO DE APROBACIÓN
9,972,160.00
FECHA DE VERIFICACIÓN
02/08/2016
MONTO DE VERIFICACIÓN
22,576,638.00
CÓDIGO SIAF
2252767
NOMBRE DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN
24/03/2017
MONTO DE APROBACIÓN
S/. 14,786,049.96
PeriodoFechaAvance Físico Real AcumuladoAvance Físico Programado AcumuladoAvance Valorizado Real AcumuladoAvance Valorizado Programado AcumuladoAvance
00110/201730/11/2017 2.81 % 1.07 % 400,514.47 151,983.49 Ver
00211/201719/12/2017 5.39 % 3.87 % 768,712.45 552,843.87 Ver
00312/201719/01/2018 9.98 % 8.29 % 1,422,939.41 1,182,330.91 Ver
00401/201822/02/2018 14.84 % 14.74 % 2,117,024.41 2,103,026.18 Ver
00502/201826/03/2018 26.87 % 28.10 % 3,833,763.87 4,009,369.01 Ver
00603/201823/04/2018 41.10 % 44.43 % 5,864,137.00 6,338,734.37 Ver
00704/201829/05/2018 55.19 % 61.61 % 7,875,014.85 8,790,261.26 Ver
00805/201827/06/2018 66.23 % 75.75 % 9,448,916.15 10,807,951.26 Ver
00906/201830/07/2018 76.34 % 88.02 % 10,891,660.70 12,558,136.33 Ver
01007/201829/08/2018 80.43 % 100 % 11,474,862.42 14,267,023.33 Ver
123
Período Avance Físico Real Acumulado Avance Físico Programado Acumulado Avance Valorizado Real Acumulado Avance Valorizado Programado Acumulado Avances
001 Octubre 2017 2.81% 1.07% 400,514.47 151,983.49 Ver
002 Noviembre 2017 5.39% 3.87% 768,712.45 552,843.87 Ver
003 Diciembre 2017 9.98% 8.29% 1,422,939.41 1,182,330.91 Ver
004 Enero 2018 14.84% 14.74% 2,117,024.41 2,103,026.18 Ver
005 Febrero 2018 26.87% 28.10% 3,833,763.87 4,009,369.01 Ver
006 Marzo 2018 41.10% 44.43% 5,864,137.00 6,338,734.37 Ver
007 Abril 2018 55.19% 61.61% 7,875,014.85 8,790,261.26 Ver
008 Mayo 2018 66.23% 75.75% 9,448,916.15 10,807,951.26 Ver
009 Junio 2018 76.34% 88.02% 10,891,660.70 12,558,136.33 Ver
010 Julio 2018 80.43% 100% 11,474,862.42 14,267,023.33 Ver
011 Agosto 2018 87.73% 100% 11,693,905.35 14,267,023.33 Ver
012 Septiembre 2018 90.31% 100% 12,009,533.18 14,267,023.33 Ver
013 Octubre 2018 92.47% 100% 12,297,782.47 14,267,023.33 Ver
014 Noviembre 2018 96.04% 100% 12,771,606.75 14,267,023.33 Ver
015 Diciembre 2018 97.44% 100% 12,848,703.47 14,267,023.33 Ver
016 Enero 2019 97.44% 100% 12,848,703.47 14,267,023.33 Ver
017 Febrero 2019 97.44% 100% 12,848,703.47 14,267,023.33 Ver
018 Marzo 2019 98.32% 100% 12,965,621.32 14,267,023.33 Ver
019 Abril 2019 97.77% 100% 12,747,580.71 14,267,023.33 Ver
020 Mayo 2019 99.91% 100% 13,026,207.53 14,267,023.33 Ver
021 Junio 2019 99.94% 100% 13,030,449.79 14,267,023.33 Ver
N° Contrato Fecha Monto Descripción Contratista Estado

5. Información complementaria

Tipo de
adelanto
N°de
documento
Fch. de aprob
documento
Por. de
aprobación
Monto Documento
001 ADELANTO DE COMPRA DE MATERIALES MEMORANDUM 1248-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UO 09/11/2017 20% S/. 2,853,211.64 Ver
002 ADELANTO DIRECTO MEMORANDUM 1039-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UO 05/10/2017 10% S/. 1,426,702.33 Ver
Tipo de
calendario
N°de
documento
Fch. de aprob
calendario
Nueva fecha de
termino
Causal de
modificación
Documento
001 REPROGRAMADO CARTA N° 421 - 2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UO 11/03/2019 24/03/2019 POR ATRASOS Y/O PARALIZACIONES NO IMPUTABLES AL CO Ver
002 REPROGRAMADO CARTA N° 330 - 2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UO 04/02/2019 15/12/2018 CUANDO ES NECESARIO UN PLAZO ADICIONAL PARA LA EJE Ver
003 REPROGRAMADO CARTA N° 330 - 2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UO 04/02/2019 30/11/2018 POR ATRASOS Y/O PARALIZACIONES NO IMPUTABLES AL CO Ver
004 REPROGRAMADO CARTA N° 330 - 2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UO 04/02/2019 17/11/2018 CUANDO ES NECESARIO UN PLAZO ADICIONAL PARA LA EJ Ver
005 REPROGRAMADO CARTA N° 330 - 2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UO 04/02/2019 05/11/2018 POR ATRASOS Y/O PARALIZACIONES NO IMPUTABLES AL CO Ver
006 REPROGRAMADO CARTA N° 1611- 2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO 28/11/2018 12/10/2018 POR ATRASOS Y/O PARALIZACIONES NO IMPUTABLES AL CO Ver
007 REPROGRAMADO CARTA N° 1611- 2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO 28/11/2018 06/09/2018 CUANDO ES NECESARIO UN PLAZO ADICIONAL PARA LA EJE Ver
008 REPROGRAMADO CARTA N° 1611- 2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO 28/11/2018 17/08/2018 POR ATRASOS Y/O PARALIZACIONES NO IMPUTABLES AL CO Ver
009 PROGRAMADO CARTA N° 007-2017/COPESCO/CP5 30/10/2017 Ver
N° de
ampliación
Causal de
ampliación
N° de
documento
Fecha de
aprobación
Nueva fecha de
termino
Documento
001 16 ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA RD N° 158-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 21/05/2019 27/05/2019 Ver
002 15 ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA RD N° 054-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 21/02/2019 24/03/2019 Ver
003 12 CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA. RD N° 002-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 03/01/2019 15/12/2018 Ver
004 11 ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA RD 001-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 03/01/2019 30/11/2018 Ver
005 10 CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA. RD N° 488-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 07/12/2018 17/11/2018 Ver
006 9 ATRASOS Y/O PARALIZACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS PRESTACIONES POR CAUSAS ATRIBUIBLES DE LA ENTIDAD RD N° 487-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 07/12/2018 05/11/2018 Ver
007 8 CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA. RD N° 394-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 09/10/2018 12/10/2018 Ver
008 5 CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA. RD N° 359-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 11/09/2018 06/09/2018 Ver
009 4 CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA. RD N° 311-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 15/08/2018 17/08/2018 Ver
N° de
adicional
Tipo de
adicional
N° de
documento
Fecha de
aprobación
Por. de
aprobación
Monto Causal Documento
001 10 DEDUCTIVO RD N°085-2019-MINCETUR/DM/COPE 20/03/2019 (1.04)% S/. 148,764.26 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
002 9 ADICIONAL DE OBRA RD N°122-2019-MINCETUR/DM/COPE 22/04/2019 0.09% S/. 12,843.12 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Ver
003 8 ADICIONAL DE OBRA RD N 470-2018-MINCETUR/DM/COPE 30/11/2018 0.44% S/. 62,752.30 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Ver
004 5 DEDUCTIVO VINCULANTE RD N°424-2018-MINCETUR/DM/COPE 31/10/2018 (0.79)% S/. 112,070.40 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Ver
005 5 ADICIONAL DE OBRA RD N°424-2018-MINCETUR/DM/COPE 31/10/2018 1.06% S/. 151,910.17 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Ver
006 4 DEDUCTIVO VINCULANTE RD 381-2018-MINCETUR/DM/COPESC 25/09/2018 (0.65)% S/. 93,335.41 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
007 4 ADICIONAL DE OBRA RD N° 381-2018-MINCETUR/DM/COP 25/09/2018 0.68% S/. 96,968.11 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
008 3 DEDUCTIVO VINCULANTE RD N° 314-2018-MINCETUR/DM/COP 15/08/2018 (2.69)% S/. 383,138.97 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
009 3 ADICIONAL DE OBRA RD 314-2018-MINCETUR/DM/COPESC 15/08/2018 1.07% S/. 153,351.34 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
010 2 DEDUCTIVO VINCULANTE RD N° 322-2018-MINCETUR/DM/COP 16/08/2018 (3.36)% S/. 479,589.97 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
011 2 ADICIONAL DE OBRA RD N° 322-2018-MINCETUR/DM/COP 16/08/2018 3.95% S/. 563,691.51 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
012 1 DEDUCTIVO VINCULANTE RD N° 291-2018-MINCETUR/DM/COP 31/07/2018 (0.09)% S/. 12,173.12 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
013 1 ADICIONAL DE OBRA RD N° 291-2018-MINCETUR/DM/COP 31/07/2018 0.25% S/. 35,318.72 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
La obra no cuenta con proceso(s) arbitral(es) de obra
La obra no cuenta con recepción de obra
La obra no cuenta con liquidación de obra

6. Informes de control relacionados a la obra    (Se muestran los informes a partir del 1 de abril del 2018)

Tipo
Informe
N° de
Informe
Asunto Fecha Emisión de Informe Fecha Publicación de Informe Resumen
Ejecutivo
Informe Videos de servicios de control Fotos de servicios de control
ORIENTACIÓN DE OFICIO 5540-2019-CG/DEN-SOO SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA INFOBRAS 28/11/2019 12:00:00 a.m. 26/01/2021 04:31:46 p.m.
VISITA DE CONTROL 020-2019-OCI/5302-SVC "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y PLAZUELA DE LA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS - SNIP 298743" 26/09/2019 12:00:00 a.m. 26/09/2019 05:04:50 p.m.

7. Gasto del proyecto (SIAF)

Año PIA PIM Certificación Compromiso
anual
Devengado
acumulado
2017 0.00 5,884,805.00 5,884,802.77 5,884,802.77 5,884,802.77
2018 11,307,367.00 11,621,136.00 11,621,133.73 11,621,133.73 11,621,095.14
2019 635,013.00 815,553.00 766,498.94 688,298.29 680,278.29
2020 960,754.00 1,720,988.00 1,771,383.71 1,715,140.71 1,397,216.08
2021 2,388,749.00 2,388,749.00 1,405,984.73 1,394,772.95 262,191.46