VERIFICA:LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ENTIDAD

Ficha resumen de la obra

Búsqueda avanzada INFOMAPA

1. Datos generales 

ENTIDAD
PLAN COPESCO NACIONAL
NOMBRE DE LA OBRA
020138 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO - COMPONENTE ADECUADAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA TURÍSTICA DEL PUEBLO DE QUINUA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
POR CONTRATA
Registro Entidad
FECHA DE INICIO DE OBRA
07/09/2017
UBICACIÓN DE LA OBRA
PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO
AYACUCHO - HUAMANGA - QUINUA
CONTRATISTA
CONSORCIO M&M
SUPERVISOR
CONSORCIO JSU-MENDOZA
RESIDENTE
VLADIMIR, SAN MIGUEL ARQUIÑEGO
DNI: 10197908
MOTIVO DE FINALIZACIÓN
Debe tenerse en cuenta que se generaron deductivos 1 y 2 así como la adenda 1 al contrato lo que hace que el porcentaje de obra cambie a 91.43 por ciento., el mismo que se encuentra reflejado con la culminación de la obra.

ESTADO DE LA OBRA

FINALIZADA

MONTO DE CONTRATO EN S/.

15,389,678.66

TIEMPO EN EJECUCIÓN

367 días

AVANCE FÍSICO

88.76 %

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

13,375,116.90

FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA

09/09/2018

2. Decretos de urgencia

(*)Fecha de paralización
(*)Porcentaje de avance físico
(*)Monto de contrato
(*)Número de contrato
(*)Causas de paralización
(*)Número de documento
(*)Fecha del documento
Saldo a ejecutar
(*)Número de documento
(*)Fecha del documento
Vinculación a la nueva obra
Fecha del documento

3. Fotos y Ubicación

Inicio de obra

Actualizado al 23/10/2018

Ubicación en mapa


4. Datos técnicos de la obra

CÓDIGO SNIP
271024
NOMBRE DEL PROYECTO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO
FECHA DE APROBACIÓN
31/10/2013
MONTO DE APROBACIÓN
9,977,701.00
FECHA DE VERIFICACIÓN
15/08/2016
MONTO DE VERIFICACIÓN
18,223,841.00
CÓDIGO SIAF
2189844
NOMBRE DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN
03/04/2017
MONTO DE APROBACIÓN
S/. 16,047,631.55
Avance Físico Real 88.76 %
Actualizado a septiembre 2018
PeriodoFechaAvance Físico Real AcumuladoAvance Físico Programado AcumuladoAvance Valorizado Real AcumuladoAvance Valorizado Programado AcumuladoAvance
00109/201726/10/2017 2.69 % 0.98 % 351,289.32 151,501.98 Ver
00210/201730/11/2017 4.99 % 5.80 % 768,548.87 892,897.88 Ver
00311/201718/12/2017 12.24 % 12.84 % 1,883,366.68 1,975,658.50 Ver
00412/201726/01/2018 20.39 % 22.29 % 3,138,205.32 3,429,756.15 Ver
00501/201822/02/2018 35.78 % 37.48 % 5,506,695.38 5,767,887.13 Ver
00602/201826/03/2018 45.71 % 56.37 % 7,035,023.32 8,674,840.33 Ver
00703/201823/04/2018 61.42 % 76.75 % 9,452,020.11 11,811,387.89 Ver
00804/201831/05/2018 70.53 % 97.44 % 10,854,094.64 14,995,526.17 Ver
00905/201818/06/2018 80.01 % 100 % 12,312,810.15 15,389,678.66 Ver
01006/201830/07/2018 81.91 % 100 % 12,606,078.20 15,389,678.66 Ver
12
Período Avance Físico Real Acumulado Avance Físico Programado Acumulado Avance Valorizado Real Acumulado Avance Valorizado Programado Acumulado Avances
001 Septiembre 2017 2.69% 0.98% 351,289.32 151,501.98 Ver
002 Octubre 2017 4.99% 5.80% 768,548.87 892,897.88 Ver
003 Noviembre 2017 12.24% 12.84% 1,883,366.68 1,975,658.50 Ver
004 Diciembre 2017 20.39% 22.29% 3,138,205.32 3,429,756.15 Ver
005 Enero 2018 35.78% 37.48% 5,506,695.38 5,767,887.13 Ver
006 Febrero 2018 45.71% 56.37% 7,035,023.32 8,674,840.33 Ver
007 Marzo 2018 61.42% 76.75% 9,452,020.11 11,811,387.89 Ver
008 Abril 2018 70.53% 97.44% 10,854,094.64 14,995,526.17 Ver
009 Mayo 2018 80.01% 100% 12,312,810.15 15,389,678.66 Ver
010 Junio 2018 81.91% 100% 12,606,078.20 15,389,678.66 Ver
011 Julio 2018 86.44% 100% 13,025,311.12 15,389,678.66 Ver
012 Agosto 2018 88.33% 100% 13,309,290.15 15,389,678.66 Ver
013 Septiembre 2018 88.76% 100% 13,375,116.90 15,389,678.66 Ver
N° Contrato Fecha Monto Descripción Contratista Estado

5. Información complementaria

Tipo de
adelanto
N°de
documento
Fch. de aprob
documento
Por. de
aprobación
Monto Documento
001 ADELANTO DE COMPRA DE MATERIALES MEMORANDUM 1012-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UO 02/10/2017 20% S/. 3,077,935.73 Ver
002 ADELANTO DIRECTO 865-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-UO 01/09/2017 10% S/. 1,538,967.86 Ver
Tipo de
calendario
N°de
documento
Fch. de aprob
calendario
Nueva fecha de
termino
Causal de
modificación
Documento
001 REPROGRAMADO CARTA 715-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO 16/07/2018 18/06/2018 ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBL Ver
002 REPROGRAMADO CARTA N° 103-2018-MINCETUR/COPESCO-UO 02/05/2018 21/05/2018 POR APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 Ver
003 PROGRAMADO INF. TECNICO N 01-2017IAB-CMJSU 09/10/2017 Ver
N° de
ampliación
Causal de
ampliación
N° de
documento
Fecha de
aprobación
Nueva fecha de
termino
Documento
001 7 CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA. RD 244-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 03/07/2018 09/09/2018 Ver
002 6 ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA RD 211-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 08/06/2018 18/06/2018 Ver
003 4 CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA. RD 182-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 23/05/2018 29/05/2018 Ver
004 2 ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA RD 105-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 28/03/2018 21/05/2018 Ver
N° de
adicional
Tipo de
adicional
N° de
documento
Fecha de
aprobación
Por. de
aprobación
Monto Causal Documento
001 3 ADICIONAL DE OBRA RD 215-2018-MINCETUR/DM/COPESC 11/06/2018 3.77% S/. 580,544.66 SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Ver
002 2 DEDUCTIVO VINCULANTE RD 214-2018-MINCETUR/DM/COPESC 08/06/2018 (1.73)% S/. 265,690.18 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Ver
003 2 ADICIONAL DE OBRA RD 214-2018-MINCETUR/DM/COPESC 08/06/2018 5.37% S/. 826,120.61 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Ver
004 1 DEDUCTIVO VINCULANTE RD 139-2018-MINCETUR/DM/COPESC 23/04/2018 (0.36)% S/. 55,614.30 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Ver
005 1 ADICIONAL DE OBRA RD 139-2018-MINCETUR/DM/COPESC 23/04/2018 1.77% S/. 272,301.20 POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Ver
La obra no cuenta con proceso(s) arbitral(es) de obra
Tipo de acta
de recepción
Fch. de suscripción
del acta
Fch. de termino
real de obra
Documento
001 ACTA DE RECEPCION DE OBRA 25/10/2018 09/09/2018 Ver
N° de documento Fch. de aprob
liquidación
Costo de
la obra
Monto
pagado
Monto
por pagar
Documento de
aprobación
Documento
resumen
001 RD N°164-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 22/05/2019 S/. 15,871,114.21 Ver Ver

6. Informes de control relacionados a la obra    (Se muestran los informes a partir del 1 de abril del 2018)

La vinculación de los servicios control e INFOBRAS inicia a partir del 2017 – No se encontró resultados para la consulta realizada

7. Gasto del proyecto (SIAF)

Año PIA PIM Certificación Compromiso
anual
Devengado
acumulado
2016 0.00 252,005.00 251,994.11 251,994.11 251,994.11
2017 12,569,679.00 7,449,631.00 7,449,628.42 7,412,895.93 7,412,895.93
2018 9,164,174.00 10,539,212.00 10,539,209.29 10,539,209.29 9,971,374.15
2019 25,463.00 793,298.00 546,165.19 545,088.29 440,933.96
2020 1,310,446.00 1,544,107.00 20,760.00 20,760.00 15,000.00